當(dāng)前位置:首頁 > 建設(shè)工程糾紛 > 正文內(nèi)容

工程合同工期順延的幾種情形

立即咨询 咨询助手 当前在线

建议继续咨询我并更详细描述自身情况,以获得更多律师解答,24小时在线。

工程合同工期順延的幾種情形

一、工程合同工期順延的情形有哪些

1、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間開工的,以實(shí)際開工時(shí)間作為工期的起算點(diǎn),工期向后順延相應(yīng)遲延開工的時(shí)間。

2、雖然進(jìn)場(chǎng),但開工條件不具備的。如達(dá)不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關(guān)審批手續(xù)未辦妥等。

3、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間提供符合要求的圖紙的。

4、發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。

5、發(fā)包人或者監(jiān)理未及時(shí)發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的。

6、設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致工程量增加的。

7、發(fā)包人提供的測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)、勘察報(bào)告及其他書面資料存在錯(cuò)誤或疏漏的。

8、發(fā)包人增加合同外工程的,該工程另行計(jì)算工期,在原合同工期中順延。

9、非發(fā)包人原因造成停水、停電、停氣等累計(jì)超過8小時(shí)的(本條在2013版施工合同中已經(jīng)刪除,所以本條并非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān))。

10、發(fā)包方供應(yīng)材料的,因發(fā)包供應(yīng)材料遲延造成工期延誤的。

11、不可擴(kuò)抗力,如臺(tái)風(fēng)造成、政府指令(如高考、召開重要會(huì)議)要求停工等。

12、非承包人原因而發(fā)包人要求停工的。

13、非承包人原因而監(jiān)理單位指令停工的。

14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發(fā)包人要求開挖重新驗(yàn)收,且驗(yàn)收結(jié)合格的。

15、發(fā)包人直接發(fā)包工程的施工人原因造成工期延誤的。

16、發(fā)包人與承包人在施工過程中因已完成工程質(zhì)量產(chǎn)生爭(zhēng)議,承包人為避免損失擴(kuò)大暫停施工,但最終確定已完成工程質(zhì)量合格的。

17、發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬問題、相鄰關(guān)系等問題,相關(guān)第三人影響承包人正常施工的。

18、因異常惡劣氣候但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤的。

19、不利物質(zhì)條件但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤。

20、其他因發(fā)包方原因造成工期延誤的情形。

二、工程合同工期順延情形包括哪些

1、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間開工的,以實(shí)際開工時(shí)間作為工期的起算點(diǎn),工期向后順延相應(yīng)遲延開工的時(shí)間。

2、雖然進(jìn)場(chǎng),但開工條件不具備的。如達(dá)不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關(guān)審批手續(xù)未辦妥等。

3、發(fā)包人未按合同約定時(shí)間提供符合要求的圖紙的。

4、發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。

5、發(fā)包人或者監(jiān)理未及時(shí)發(fā)出指令、確認(rèn)或進(jìn)行答復(fù)的。

6、設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致工程量增加的。

7、發(fā)包人提供的測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)、勘察報(bào)告及其他書面資料存在錯(cuò)誤或疏漏的。

8、發(fā)包人增加合同外工程的,該工程另行計(jì)算工期,在原合同工期中順延。

9、非發(fā)包人原因造成停水、停電、停氣等累計(jì)超過8小時(shí)的(本條在2013版施工合同中已經(jīng)刪除,所以本條并非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān))。

10、發(fā)包方供應(yīng)材料的,因發(fā)包供應(yīng)材料遲延造成工期延誤的。

11、不可擴(kuò)抗力,如臺(tái)風(fēng)造成、政府指令(如高考、召開重要會(huì)議)要求停工等。

12、非承包人原因而發(fā)包人要求停工的。

13、非承包人原因而監(jiān)理單位指令停工的。

14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程后發(fā)包人要求開挖重新驗(yàn)收,且驗(yàn)收結(jié)合格的。

15、發(fā)包人直接發(fā)包工程的施工人原因造成工期延誤的。

16、發(fā)包人與承包人在施工過程中因已完成工程質(zhì)量產(chǎn)生爭(zhēng)議,承包人為避免損失擴(kuò)大暫停施工,但最終確定已完成工程質(zhì)量合格的。

17、發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬問題、相鄰關(guān)系等問題,相關(guān)第三人影響承包人正常施工的。

18、因異常惡劣氣候但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤的。

19、不利物質(zhì)條件但未達(dá)到不可抗力情形下造成工期延誤。

20、其他因發(fā)包方原因造成工期延誤的情形。

三、合同終止的情形有哪些,合同終止情況有哪些,

合同終止,是指因發(fā)生法律規(guī)定或當(dāng)事人約定的情況,使合同當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系消滅,使合同的法律效力終止。合同當(dāng)事人雙方在合同關(guān)系建立以后,因一定的法律事實(shí)的出現(xiàn),使合同確立的權(quán)利義務(wù)關(guān)系消滅的法律名詞。合同終止的情形主要有

1、債務(wù)已經(jīng)按照約定履行;

2、合同解除;

3、債務(wù)相互抵銷;

4、債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存;

5、債權(quán)人免除債務(wù);

6、債權(quán)債務(wù)同歸于一人;

7、法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定終止的其他情形。

四、工期延誤的情形有哪些

工期延誤的情形有

1、工程量增加;

2、發(fā)包人變更設(shè)計(jì);

3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料;

4、發(fā)包人未按約支付工程款;

5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng);

6、工程質(zhì)量鑒定;

7、不可抗力或其他因素。 法律依據(jù)
《民法典》第八百零一條
因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請(qǐng)求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零三條
發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條
因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零三條
[3]《民法典》 第八百零四條

阅读剩余的58%

掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。

版權(quán)聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺(tái)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

本文鏈接:http://razor-magic.com/news/article/32556.html

“工程合同工期順延的幾種情形” 的相關(guān)文章

建筑工程施工合同無效判定有法律依據(jù)嗎?

建筑工程施工合同無效判定有法律依據(jù)嗎?

一、建筑工程施工合同如何認(rèn)定無效呀,有沒有法律規(guī)定 建筑工程施工合同無效的認(rèn)定是1、合同主體不適格,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效;2、違法招標(biāo)、投標(biāo)或者必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)以及存在其他中標(biāo)無效情形的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效;3、違法分包、轉(zhuǎn)包,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效。二、未取得建設(shè)施工企業(yè)資質(zhì),建設(shè)施工合同效力如何認(rèn)定 目前,由于我國(guó)...

交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的區(qū)別是什么?

交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的區(qū)別是什么?

一、如何區(qū)分工程交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收? 1.工程交工驗(yàn)收一般是指工程施工完成后,建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位檢查施工合同的執(zhí)行情況,評(píng)價(jià)工程質(zhì)量是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求,是否可以移交下一階段施工或是否滿足竣工驗(yàn)收條件的初步驗(yàn)收評(píng)價(jià)。2.工程竣工驗(yàn)收一般是由質(zhì)量監(jiān)督部門組織的對(duì)工程質(zhì)量、參建單位和建...

合同糾紛訴訟時(shí)效幾年,具體規(guī)定是什么

合同糾紛訴訟時(shí)效幾年,具體規(guī)定是什么

一、合同糾紛的訴訟時(shí)效幾年,具體的規(guī)定是什么 一般是3年,最長(zhǎng)訴訟時(shí)效為20年。合同的訴訟時(shí)效就是指合同的一方當(dāng)事人在法定期間不行使自己的權(quán)利即喪失了請(qǐng)求法院依訴訟程序強(qiáng)制義務(wù)人履行義務(wù)的權(quán)利。也就是說,合同的權(quán)利人在訴訟時(shí)效期間不起訴的便失去了勝訴權(quán)。二、工程合同糾紛的訴訟時(shí)效是多久,工程合同糾紛...

工程款優(yōu)先權(quán)簡(jiǎn)介,法律規(guī)定及其如何適用

工程款優(yōu)先權(quán)簡(jiǎn)介,法律規(guī)定及其如何適用

一、工程款優(yōu)先權(quán)是什么,工程款優(yōu)先權(quán)的法律規(guī)定是怎樣的 在建筑行業(yè)工程承包的現(xiàn)象是非常普遍的,發(fā)包人支付價(jià)款,承包人負(fù)責(zé)建設(shè)工程。但是在工程建設(shè)完成后,發(fā)包人并不能如期付款,那么就可該工程進(jìn)行折價(jià)或拍賣,承包方享有工程款優(yōu)先權(quán)。那么工程款優(yōu)先權(quán)是什么,工程款優(yōu)先權(quán)的法律規(guī)定是怎樣的?二、建筑工程價(jià)款...

建設(shè)單位對(duì)外協(xié)調(diào)員崗位職責(zé)了解建設(shè)單位的對(duì)外協(xié)調(diào)職責(zé)

建設(shè)單位對(duì)外協(xié)調(diào)員崗位職責(zé)了解建設(shè)單位的對(duì)外協(xié)調(diào)職責(zé)

一、建設(shè)單位對(duì)外協(xié)調(diào)員崗位職責(zé)有哪些 建設(shè)單位也稱為業(yè)主單位或項(xiàng)目業(yè)主,是建設(shè)工程項(xiàng)目的投資主體或投資者,也是建設(shè)項(xiàng)目管理的主體,主要履行提出建設(shè)規(guī)劃、提供建設(shè)用地和建設(shè)資金的責(zé)任。具體而言,建設(shè)單位要承擔(dān)以下職責(zé)1、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的單位,建設(shè)單位不得將建設(shè)工程肢解發(fā)包。2...

工程中標(biāo)后簽合同的時(shí)間是多久?

工程中標(biāo)后簽合同的時(shí)間是多久?

一、工程中標(biāo)后要幾天內(nèi)簽合同 工程中標(biāo)后,招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi),按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性的其他協(xié)議。招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的,中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交。《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條引用法規(guī)[1]《中華人...